黑龙江省疫情期间人工费调整文件:黑龙江省疫情期间工资发放标准

...赶工等的费用,由发包人承担!工程建设疫情防控相关费用调整...

1、山东省规定，即日起因防疫造成窝工、赶工等费用由发包人承担，同时对工程建设疫情防控相关费用作出多项调整，包括增加疫情防控措施费、明确费用计算方式、分担原则及应急抢建项目计价模式等。

2、复工后需要赶工的，赶工费由发包人承担，但需满足确保工程质量和安全的前提条件，且赶工天数超出剩余工期10%时需编制专项施工方案并经专家论证。

3、因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担……。”依据二：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500 - 2013）第12条规定：“发包人要求合同工程提前竣工的，应征得承包人同意后与承包人商定采取加快工程进度的措施，并应修订合同工程进度计划。

4、施工降效、窝工及赶工费用：因疫情防控导致的施工效率降低、窝工或建设单位要求赶工产生的费用，计入工程造价，由发包人承担。具体金额由发承包双方根据审定的施工组织方案确定。人工与材料价格波动：因人工短缺、交通不便导致的人工成本和材料价格上涨，超出合同约定风险幅度的部分，由发包人承担。

5、根据相关的国家标准与合同示范文本规定，赶工费由发包人来承担。如《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）第2条“不可抗力解除后复工的，若不能按期竣工，应合理延长工期，发包人要求赶工的，赶工费用由发包人承担”。

德州市定额人工费调整指导价

德州市定额人工费调整指导价如下：2020年11月调整后的标准：建筑工程：115元/工日。安装/装饰工程：125元/工日。市政/园林绿化工程：105元/工日。此标准适用于国有投资项目招标控制价编制、投标报价及工程结算参考，并自2020年11月23日起执行。2017年8月的调整标准：建筑/市政/园林绿化/台班费用：85元/工日。

年山东省市政工程人工费调整的核心内容为：省级层面执行新版计价依据，定额人工单价为95元至103元/工日，综合工日单价调整为56元/工日；德州市结合本地市场情况，将市政工程定额人工市场指导单价调整为85元/工日。

工地疫情防控费用如何计算?谁来承担?这些案例可供参考

山东省：除防疫费用外，施工降效、窝工及赶工费用也计入工程造价，由发包人承担。泉州市：疫情防护物资、临时隔离设施、场地消杀、防护人员费用由发包人承担；复工人员隔离观察费用（住宿、伙食、管理费）由双方协商分担；常态化防控措施费按分部分项工程费与单价措施项目费之和的0.66%计算。

案例三：业主因财物被盗拒缴物业费，法院不支持 一位业主因摩托车被盗拒缴物业费，法院判决其仍需缴纳物业费，但无需交滞纳金和维权费。法院认为，财物被盗是财产损害赔偿纠纷，与物业服务合同纠纷是两个独立案件，业主可另案起诉赔偿问题。

要分析污水泵台班单价的构成，如果台班工日与签证工日的工种一样，则这150工日的费用不予以计算。如果台班工日与签证工日的工种不完全一样，则要计取两者差异，而不是再计取150个工日的费用。

平先生的家属在办理完相关手续后来到保险公司进行索赔，可保险公司只承担了平先生入院检查、治疗所花的费用，而其占比例最大的假肢费用缺不予赔付，理由是假肢超过了国家社保的范围，保险公司不承担赔付责任。

有固定收入的：误工费=误工收入（天/月/年）×误工时间。注：对有固定收入的，应当按照其实际减少的损失计算误工费损失赔偿。至于受害人是否能够负担得起，则是执行的问题。