【江苏省疫情工程结算指导意见/江苏省疫情工程结算指导意见最新】-生活百科-巴诺玛

住建厅:不再计列新冠疫情防控措施费用!

江苏省住建厅于2023年4月11日发布《关于不再计列建设工程新冠疫情防控措施费用的通知》，决定停止实施此前发布的关于建设工程新冠疫情防控的相关指导文件，并明确在建建设工程2023年1月8日后完成的工程量及拟建建设工程工程造价中不再计列新冠疫情防控措施费用。

江苏省住建厅发布通知，明确建设工程新冠疫情防控措施费用不再计列，2023年1月8日后完成的工程量及拟建工程不再纳入该费用，此前实际发生费用可按实结算。

江苏省住建厅发布通知，决定自2023年1月8日起，在建及拟建建设工程不再计列新冠疫情防控措施费用，2023年1月8日至通知发布前实际发生的费用可按实结算。

江苏省住建厅决定不再计列建设工程新冠疫情防控措施费用江苏省住建厅于4月11日正式发布《关于不再计列建设工程新冠疫情防控措施费用的通知》，决定停止实施此前发布的两份关于建设工程新冠疫情防控的文件，并明确在建及拟建建设工程在特定日期后的工程造价中不再计列相关疫情防控措施费用。

1、江苏总价措施费结算主要涉及工程排污费、建筑工人实名制费用、新冠疫情防控费用及其他总价措施项目费，具体结算方式如下：工程排污费：编制工程量清单及招标控制价时，暂按不含工程设备费、规费及税金造价的0.1%标准计取。工程结算时，按有权部门实际收取金额，凭发票按实计取，列入工程造价。

2、总价措施费在江苏定额中的取费基数为“分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费”，具体说明如下：取费基数构成的核心规则总价措施费的计算需明确扣除甲供设备费（除税价），以避免设备费用重复计入基数。

3、在江苏，材料调差通常可以计取措施费费率，但具体需依据相关规定和合同约定来确定。从相关信息来看，按照江苏的计价相关文件精神，材料调差需要计取总价措施、规费及税金。材料差价属于分部分项工程费（或单价措施费），应作为计费基础计取费用定额规定的相关费用，这意味着材料调差可以计取措施费费率。

山东省：除防疫费用外，施工降效、窝工及赶工费用也计入工程造价，由发包人承担。泉州市：疫情防护物资、临时隔离设施、场地消杀、防护人员费用由发包人承担；复工人员隔离观察费用（住宿、伙食、管理费）由双方协商分担；常态化防控措施费按分部分项工程费与单价措施项目费之和的0.66%计算。

案例三：业主因财物被盗拒缴物业费，法院不支持一位业主因摩托车被盗拒缴物业费，法院判决其仍需缴纳物业费，但无需交滞纳金和维权费。法院认为，财物被盗是财产损害赔偿纠纷，与物业服务合同纠纷是两个独立案件，业主可另案起诉赔偿问题。

要分析污水泵台班单价的构成，如果台班工日与签证工日的工种一样，则这150工日的费用不予以计算。如果台班工日与签证工日的工种不完全一样，则要计取两者差异，而不是再计取150个工日的费用。

平先生的家属在办理完相关手续后来到保险公司进行索赔，可保险公司只承担了平先生入院检查、治疗所花的费用，而其占比例最大的假肢费用缺不予赔付，理由是假肢超过了国家社保的范围，保险公司不承担赔付责任。

精神抚慰金：3000元-5000元。鉴定费：以票据为准。被扶养人生活费：根据受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费支出计算（2023年江苏城镇居民可支配支出40461元，具体数额需结合被扶养人实际情况确定）。维修费：以票据为准（通常指车辆或其他财产的维修费用）。

疫情对在建工程合同履行的影响主要体现在工期、财产损失、工程材料价格变动以及工程款支付和验收等方面，具体如下：工期方面：若疫情在具体纠纷中被认定为不可抗力，因不可抗力影响承包人合同履行出现障碍所引起的工期延误，应当顺延工期，免除受疫情影响期间的法律责任。

未履行通知义务：施工单位未按合同约定及时通知对方或提供证明，可能承担部分或全部责任。合同排除或限制不可抗力：如合同约定“工期不得顺延”或“不可抗力未影响重要线路时不得延期”，施工单位需遵守约定。因自身原因导致延期：若疫情发生前已因施工单位原因延期，后续疫情导致的延期无法免责。

在疫情构成不可抗力的情况下，可以构成建设工程施工合同中工期延误违约责任的免责事由。以下是具体分析：法律依据：根据《合同法》第一百一十七条的规定，因不可抗力不能履行合同的，可以根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。

合同法的规定：根据合同法的相关规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。